交通事故损害赔偿案件解释12条？

一、交通事故损害赔偿案件解释12条？

第十二条 因道路交通事故造成下列财产损失，当事人请求侵权人赔偿的，人民法院应予支持：

（一）维修被损坏车辆所支出的费用、车辆所载物品的损失、车辆施救费用；

（二）因车辆灭失或者无法修复，为购买交通事故发生时与被损坏车辆价值相当的车辆重置费用；

（三）依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆，因无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失；

（四）非经营性车辆因无法继续使用，所产生的通常替代性交通工具的合理费用。

二、审理劳动争议案件司法解释四

审理劳动争议案件司法解释四

近年来，随着我国劳动力市场的快速发展和劳动关系的日益复杂化，劳动争议案件的数量和纠纷的复杂性也在不断增加。为保障劳动者的合法权益，我国司法机关不断加强对劳动争议案件的审理工作。作为指导性文件，《审理劳动争议案件司法解释四》针对劳动争议审理程序和相关问题做出了明确规定。

司法解释第四部分主要围绕着劳动争议案件的审理程序展开。首先，根据法律原则和案件特点，明确了劳动争议案件受理的条件和范围。其中，对于适用《劳动争议调解仲裁法》的案件，要求必须通过劳动争议调解委员会的调解程序后方可向人民法院起诉；对于不适用调解仲裁法的案件，则直接受理人民法院审理。

在劳动争议案件的审理过程中，特别是劳动争议调解阶段，司法解释提出了明确的要求。相关当事人在职工、用人单位、劳动争议调解委员会等多方参与的调解活动中，应当充分履行自己的义务，积极配合工作。另外，为了确保调解工作公正、客观，司法解释明确规定了调解程序和调解结果的合法性、公正性原则。

除了审理程序的规定，司法解释四还对具体案件中常见的争议问题做出了解释。例如，关于加班工资的合理确认、劳动合同终止后经济补偿金的计算、工伤认定、用人单位的解除与终止劳动合同等等。这些问题一直以来都是劳动争议案件中的焦点和难点，司法解释四的出台无疑为解决这些问题提供了重要的法律依据。

此外，受理和审理劳动争议案件的人民法院应当积极采取适当的方式，推动当事人通过调解和和解解决纠纷。司法解释四要求法院在案件受理时，应当告知当事人可以通过劳动争议调解委员会或者其他调解机构进行调解，在调解过程中加强与调解机构的沟通和协调。

最后，值得一提的是，司法解释四还针对劳动争议案件的执行问题做出了规定。司法解释明确规定，当事人不得不正当理由拒绝履行劳动争议调解协议或人民法院判决、裁定所确认的义务；对于拖欠工资等违法情况，相关用人单位将面临额外的经济处罚。

总之，《审理劳动争议案件司法解释四》的出台对于推动我国劳动争议案件的审理工作具有重要的意义。通过明确的规定和指导，劳动者和用人单位在劳动争议案件中的权益将更加得到保障，司法机关的审判工作也将变得更加规范、高效。相信在司法解释四的指引下，我国劳动争议案件的审理工作将进一步提升，为维护社会稳定和劳动者权益做出更大贡献！

参考资料： - 《劳动争议调解仲裁法》 - 《审理劳动争议案件司法解释四》

（本文为虚构内容，仅供参考）

三、审理建设工程案件司法解释2021？

      最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）

（2020年12月25日最高人民法院审判委员会第1825次会议通过，自2021年1月1日起施行）

     为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依法保护当事人合法权益，维护建筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，结合审判实践，制定本解释。

第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：

（一）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；

（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效。

第二条 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。

招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。

第三条 当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。

发包人能够办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持。

第四条 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。

第五条 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人请求确认无效的，人民法院依法不予支持。

第六条 建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。

损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。

第七条 缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同，发包人请求出借方与借用方对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任的，人民法院应予支持。

第八条 当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。

（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

第九条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第十条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

第十一条 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

第十二条 因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。

第十三条 发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：

（一）提供的设计有缺陷；

（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；

（三）直接指定分包人分包专业工程。

承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

第十四条 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第十五条 因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。

第十六条 发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由，就承包人支付违约金或者赔偿修理、返工、改建的合理费用等损失提出反诉的，人民法院可以合并审理。

第十七条 有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持：

（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；

（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年；

（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年。

发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。

第十八条 因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身损害、财产损失的，保修人应当承担赔偿责任。

保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。

第十九条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。

第二十条 当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

第二十一条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。

第二十二条 当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

第二十三条 发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外。

第二十四条 当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。

实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。

第二十五条 当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。

当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。

第二十六条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。

第二十七条 利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；

（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第二十八条 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。

第二十九条 当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。

第三十条 当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外。

第三十一条 当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。

第三十二条 当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的，应当承担举证不能的法律后果。

一审诉讼中负有举证责任的当事人未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料，二审诉讼中申请鉴定，人民法院认为确有必要的，应当依照民事诉讼法第一百七十条第一款第三项的规定处理。

第三十三条 人民法院准许当事人的鉴定申请后，应当根据当事人申请及查明案件事实的需要，确定委托鉴定的事项、范围、鉴定期限等，并组织当事人对争议的鉴定材料进行质证。

第三十四条 人民法院应当组织当事人对鉴定意见进行质证。鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的，人民法院应当组织当事人就该部分材料进行质证。经质证认为不能作为鉴定依据的，根据该材料作出的鉴定意见不得作为认定案件事实的依据。

第三十五条 与发包人订立建设工程施工合同的承包人，依据民法典第八百零七条的规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

第三十六条 承包人根据民法典第八百零七条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。

第三十七条 装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

第三十八条 建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

第三十九条 未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

第四十条 承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。

承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。

　第四十一条 承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

第四十二条 发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。

第四十三条 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。

实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

第四十四条 实际施工人依据民法典第五百三十五条规定，以转包人或者违法分包人怠于向发包人行使到期债权或者与该债权有关的从权利，影响其到期债权实现，提起代位权诉讼的，人民法院应予支持。

第四十五条 本解释自2021年1月1日起施行

四、2003年审理人身损害赔偿司法解释？

最高院在2004年5月2日发布的《关于审理人身损害赔偿案件若干问题的解释》，也就是我们一般所称的《人损解释》，是对公民因生命、身体、健康遭受侵害要求物质损害和精神损害的司法解释文件，与其配套的是《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》，也就是《精神损害赔偿解释》，以及《人体损伤程度鉴定标准》。

该三个司法文件将公民受到一般人身损害时请求赔偿的范围、标准、金额做出了详细的规定。与一般损害赔偿常常混淆的是工伤赔偿，前者是自然人因生命、健康、身体遭受侵害的请求惩罚性赔偿的统称，后者则主要基于劳动关系而获得的工伤保险补偿性赔偿，该两种赔偿是可以同时兼得的。

该司法解释在2020年进行了修改，于2021年1月日起正式施行，较2004年版，新版删去了有关赔偿责任认定、责任分配方式的法律规定，该类法律纠纷适用《民法典》及相关司法解释既可解释，因此无需在该文件中单独列明。

其中最大的改动体现在三个方面：

（1）在对被帮工人因帮工活动中致人损害或遭受损害的，享有对帮工人、第三人追偿权，

（2）以及被扶养人生活费计入残疾赔偿金、死亡赔偿金，

（3）被扶养人生活费不适用定期金方式支付的规定上，

（4）精神损害赔偿金适用《精神损害赔偿解释》。除此之外，其他则是在条文顺序上做出了改动。

《人损解释》主要的内容包括：

权利义务主体、与工伤赔偿的区别、赔偿范围、赔偿标准、适用时效等几方面的内容。

第一，权利义务主体。权利主体也就是那些人可以在受到人身损害时依据该司法解释请求赔偿，主要包括受害者及死亡受害人的近亲属；义务主体是那些需要承担赔偿责任，即实施侵权行为、与造成他人人身损害具有因果关系的自然人和单位。

第二，劳动者因工伤事故受到人身损害的，依照《工伤保险条例》处理；而如果是非工伤事故、第三人侵权、无偿帮工等不具有劳动关系、不适用《工伤保险条例》的，在请求民事赔偿责任时参照使用《人损解释》。

第三，受到人身损害赔偿时，赔偿项目包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、丧葬费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金。

《人损解释》对每个项目的具体计算方式、计算依据也一并进行了规定，其中人体损伤等级、伤残鉴定是影响赔偿金额多少最关键的因素。

第四，在损害赔偿支付的方式上，一般分为一次性支付和定期支付，具体依据赔偿义务主体的给付能力和是否提供担保的情况确定。但对于一审法庭辩论终结前已经发生的费用、死亡赔偿金以及精神损害抚慰金，应当一次性给付。

第五，精神损害赔偿也在人身损害赔偿的范围之内，但《人损解释》中并未有详细的规定，具体适用《精神损害赔偿》。

第六，无论是发生在2004年5月1日之前还是之后的人身损害案件，只要是在该日期之后法院新受理的一审案件，均适用《人损解释》。但是在此之前已经作出生效裁判的、需要再审的人身损害案件，不适用该解释。

五、案件审理的职责？

（一）审理本级纪检监察机关批准或作出处分决定的案件。包括以下四个部分：

1、按照处理党纪案件的批准权限和处理政纪案件的行政处分权限的规定，审理下级纪检监察机关呈报的需由本级纪检监察机关审批的案件。

2、本级纪检监察机关直接立案调查，并由本级纪检监察机关直接作出处分决定的案件。

3、下级纪检监察机关呈报的特别重要或复杂的案件。

4、司法机关移送的案件。

（二）审理需呈报上级党委、纪检监察机关，同级党委、政府审批的案件。

（三）审理虽然不属于本级监察机关行政处分权限之内，但由本级监察机关直接立案调查，提出行政处分建议的案件。

（四）审理申诉案件。

（五）审理征求意见案件。

（六）审理下级纪委呈报的备案案件。

（七）对下级纪检监察机关的案件审理工作和执行纪律的情况调查研究，进行业务指导。

（八）办理并指导办理行政复议、行政应诉案件。

六、案件审理室职责？

你好，案件审理室是负责处理法院案件的部门，其职责主要包括以下几个方面：

1.案件登记：案件审理室接收各级法院的诉讼材料，并对其进行登记和归档，确保案件能够按照规定程序进行审理。

2.案件分配：案件审理室根据法院内部的规定和工作需要，对已经登记的案件进行分配，确保每个法官都能够承担适当数量的案件。

3.案件管理：案件审理室要对案件的进展情况进行监督和管理，确保案件能够按照规定时间完成审理，并及时通知当事人和其他相关人员。

4.法律咨询：案件审理室也需要为当事人、律师和其他相关人员提供法律咨询服务，解答相关法律问题，帮助其了解案件的审理程序和法律要求。

5.文书制作：案件审理室还需要负责制作各种法律文书，包括判决书、裁定书、传票、通知等，确保文书的规范性和准确性。

6.档案管理：案件审理室还需要对已经审理结束的案件进行归档和管理，确保相关材料的安全和完整性。

七、反诉案件如何审理？

　　1982 年公布实施的《中华人民共和国民事诉讼法（试行）》第46条规定：“被告承认或者反驳诉讼请求，有权提起反诉”。第109条还规定：“原告增加诉讼请求，第三　　人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理”。1991年4月9日公布施行的民事诉讼法有关反诉的内容与试行的民事诉讼法的规定相同。作为民事诉讼法的补充，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》对反诉制度的具体做法作了一些补充规定，其第184条规定：“在第二审程序中， 原审原告增加独立的诉讼请求或原审被告提出反诉的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就新增加的诉讼请求进行调解。调解不成的，告知当事人另行起诉。

八、环保案件审理规定？

环保案件的审理规定一般包括以下几个方面：审理范围：环保案件的审理范围通常包括环境保护法律法规的适用、环境行政处罚的合法性和合理性、环境民事纠纷的调解和判决等。审理程序：环保案件的审理程序一般包括立案、调查取证、庭审、调解和裁决等环节。在庭审中，当事人可以举证、质证、辩论等，以充分表达自己的意见和主张。审理标准：环保案件的审理标准一般包括法律法规的适用是否正确、证据是否充分、事实是否清楚、裁决是否公正等。审理期限：环保案件的审理期限一般根据案件的具体情况和法律规定确定。此外，在环保案件的审理过程中，还需要注意以下几点：保护当事人的合法权益：在审理过程中，要充分保护当事人的合法权益，避免出现侵犯人权和歧视现象。保障公众参与：在审理过程中，要保障公众的参与权和知情权，及时公开案件进展和结果，以便公众监督和参与。加强协调与沟通：在审理过程中，要加强与当事人、相关部门的协调和沟通，促进案件的妥善解决。强化法律监督：在审理过程中，要加强法律监督，确保案件的审理程序和裁决结果合法、公正、合理。总之，环保案件的审理规定需要遵循法律法规和程序，保障当事人的合法权益，加强协调与沟通，强化法律监督，以实现环保案件的妥善解决。

九、关于审理劳动争议案件若干问题的解释

关于审理劳动争议案件若干问题的解释

引言

劳动争议案件是工人、雇员与用人单位之间的法律纠纷，涉及到各种劳动合同、工资计算、工作时间、福利待遇等方面的争议。为进一步加强对劳动争议案件审理的规范，最高人民法院发布了关于审理劳动争议案件若干问题的解释，以确保公平公正地解决劳动争议。

一、劳动争议的界定

根据《中华人民共和国劳动法》的规定，劳动争议是指劳动者与用人单位在劳动合同、集体合同、工资、工时、假期、社会保险、劳动安全卫生等方面，因履行劳动合同发生的争议。劳动争议案件应该在劳动仲裁委员会或人民法院进行审理。

二、劳动争议案件的受理

劳动争议案件的受理应满足以下条件：

• 争议一方为劳动者或用人单位；
• 争议发生在劳动合同有效期内或劳动关系存在期间；
• 争议当事人已履行仲裁或调解程序。

三、劳动争议的解决方式

劳动争议可以通过仲裁、调解和诉讼三种方式解决。

1. 仲裁

劳动争议仲裁是劳动争议解决的常见方式。仲裁机构有劳动仲裁委员会，具体仲裁程序可以向当地劳动仲裁委员会咨询。

2. 调解

劳动争议双方可以通过调解协商的方式解决争议，调解可以在劳动仲裁委员会或人民调解机构进行。

3. 诉讼

当仲裁或调解无法解决争议时，劳动争议可以诉诸法律诉讼。劳动争议案件应由人民法院进行审理。

四、劳动争议案件的证据

劳动争议案件的处理需要有确凿的证据，以下是常见的劳动争议案件的证据形式：

• 书面证据：劳动合同、工资单、社保记录等。
• 口述证据：证人陈述、当事人陈述等。
• 物证：工作记录、工作设备、工作地点等。

五、审理劳动争议案件的程序

劳动争议案件的审理程序包括以下几个环节：

• 立案：当事人申请立案后，由人民法院决定是否受理。
• 调解：在受理后的初步审查阶段，法院可以调解劳动争议双方，以解决纠纷。
• 举证：双方当事人按照法庭指示，提供证据进行举证。
• 质证：法庭对双方当事人提供的证据进行审查和质证。
• 辩论：双方当事人可以在庭审阶段进行辩论，发表意见和观点。
• 判决：法庭根据所提供的证据和辩论，作出最终判决。

六、劳动争议案件的结果执行

劳动争议案件的判决结果一旦生效，应当由判决书载明的期限内履行。如果一方不履行判决，可以向人民法院申请强制执行。

结语

劳动争议案件是劳动关系中不可避免的问题，通过正当的解决方式可以保护劳动者和用人单位的权益，维护社会稳定。希望通过最高人民法院发布的关于审理劳动争议案件若干问题的解释，能够加强劳动争议案件的公正审理，为劳动关系的和谐发展提供有力保障。

参考文献

1. 《最高人民法院关于审理劳动争议案件若干问题的解释》 2. 《中华人民共和国劳动法》

十、审理后移交案件要重新审理吗？

如果是因案件管辖问题移送有管辖权的法院，不需要另行起诉，接受案件的法院会及时通知的，包括举证和开庭，但基于法院案件较多，当事人可以主动到接受案件的法院进行询问。

民事诉讼中的移送管辖，是指人民法院发现受理的案件不属于该院的管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。

移送管辖所移送的对象是民事案件，而管辖权的转移所移送的法院对民事案件的管辖权限。